Выполнение работ по демонтажу (сносу) незаконных строений, подлежащих сносу на основании постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2010 по делу №А19-25534/2009, решения арбитражного суда Иркутской области от 11.01.2011 по делу №А19-18710/2010
| Тип извещения | Открытый аукцион в электронной форме |
| Номер извещения | 0134100010813000011 |
| Регион | Иркутская область |
| Наименование | Выполнение работ по демонтажу (сносу) незаконных строений, подлежащих сносу на основании постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2010 по делу №А19-25534/2009, решения арбитражного суда Иркутской области от 11.01.2011 по делу №А19-18710/2010 |
| Место публикации | ЗАО "Сбербанк-АСТ" |
| Дата публикации | 30 ноября 2013 года |
Контактная информация
| Размещение заказа осуществляется специализированной организацией | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 664025, Иркутская обл, Иркутск г, Российская , 17 |
| Фактический адрес | Российская Федерация, 664025, Иркутская обл, Иркутск г, Российская , 17 |
| Телефон | 7-3952-201373 |
| Факс | 7-3952-201445 |
| Электронная почта | tu38@rosim.ru |
| Контактное лицо | Комарова Елена Борисовна |
Предмет контракта
| Предмет контракта | Выполнение работ по демонтажу (сносу) незаконных строений, подлежащих сносу на основании постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2010 по делу А19-25534/2009, решения арбитражного суда Иркутской области от 11.01.2011 по делу А19-18710/2010 |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 1,101,449.00 руб. |
| Количество товара, объем работ или услуг | Место, условия и сроки выполнения работ указаны в Разделе 5 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ» и Разделе 6 «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА». |
| ОКДП | Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд |
| Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг | Российская Федерация, 664025, Иркутская обл, Иркутск г, Российская , 17. |
| Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг | Срок окончания работ – по истечению 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Государственного контракта. |
| Заказчик | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области |
Сопутствующая документация
- • приложение № 1, приложение № 1.PDF
- • ДОКУМЕНТАЦИЯ, ДОКУМЕНТАЦИЯ.docx